Le contenu détaillé de ce texte est disponible aux utilisateurs Maathis connectés.
Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 2005, 99
Sénégal · Adoption : 6 juillet 2005
RésuméDONZE représenté société de Froid SARL c/ Société PARISTAFF CONTRAT ; CONTRAT D'ENTREPRISE ; EFFETS ; OBLIGATIONS ; INEXECUTION ; EXCEPTION D'INEXECUTION ; CASSATION. A légalement justifié sa décision, la Cour d'Appel qui, pour allouer des pénalités de retard au maître d'ouvrage, a constaté que les pièces justificatives de la facture dont le non paiement a entraîné l'interruption des travaux, n'ont été présentées que postérieurement, alors qu'elles auraient dû être présentées en même temps que…
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.
Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite
Accès immédiat
PDF officiel inclus
Déjà un compte ? Se connecter